Решение Арбитражного суда от 11.07.2025 № А68-2040/2025 "Просрочка заказчика считается ... — 23 июля 2026 г. в 04:20:04.898
Решение Арбитражного суда от 11.07.2025 № А68-2040/2025 "Просрочка заказчика считается с момента подписания актов, а не с даты их передачи подрядчиком" Согласно п. 4 ст. 753 Гражданского кодекса Российской Федерации сдача результата работ подрядчиком, и его приемка заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. Односторонний акт сдачи или приемки результата работ может быть признан судом недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания акта признаны им обоснованными. В силу п. 1 ст. 708 ГК Российской Федерации в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, гак и промежуточных сроков выполнения работы. 🔗 https://zakupki-inform.ru/44-fz/sudebnaya-praktika-po-44-fz/reshenie-arbitrazhnogo-suda-ot-11-07-2025-a68-2040-2025.html #44фз #бизнес #tenders #закупки #тендеры