Пожар в офисе привлеченного подрядчиком субподрядчика не повод для нарушения сроков вып... — 28 мая 2026 г. в 05:00:03.174
Пожар в офисе привлеченного подрядчиком субподрядчика не повод для нарушения сроков выполнения работ Заказчик расторг контракт на выполнение инженерных изысканий в связи с нарушением подрядчиком сроков выполнения работ. Подрядчик обратился в арбитражный суд с иском о признании решения об одностороннем отказе от исполнения контракта незаконным, ссылаясь на обстоятельство непреодолимой силы, а именно: пожар в здании привлеченного подрядчиком контрагента, который привел к утрате результатов полевых и камеральных работ. Суд кассационной инстанции отказал в удовлетворении требований подрядчика, мотивируя свое решение следующим: 1. Риск наступления обстоятельств, связанных с пожаром в здании, не являющимся природным катаклизмом, возложен на лицо, использующее данное здание. 2. Подрядчик, заключая контракт, принял на себя все предпринимательские риски, включая риски, связанные с исполнением обязательств его контрагентами. Источник: постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 19.03.2026 № Ф04-80/2026 по делу № А75-5588/2024. https://deloprava.ru/postanovlenie-as-zapadno-sibirskogo-okruga-ot-18-03-2026-po-delu-n-a75-3130-2025/