Норма пункта 4 ст. 753 ГК РФ защищает интересы подрядчика, если заказчик необоснованно ... — 30 июня 2026 г. в 13:19:49.618
Норма пункта 4 ст. 753 ГК РФ защищает интересы подрядчика, если заказчик необоснованно отказался от надлежащего оформления документов, удостоверяющих приемку Суть требования: о взыскании неотработанного аванса по договору субподряда и неустойки. Решение суда: отказано. Обоснование суда: пунктом 4 статьи 753 ГК РФ установлена презумпция действительности составленного подрядчиком одностороннего акта сдачи или приемки результата работ, в силу которой такой акт может быть признан судом недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания акта признаны им обоснованными. Названная норма защищает интересы подрядчика, если заказчик необоснованно отказался от надлежащего оформления документов, удостоверяющих приемку. Согласно разъяснениям, приведенным в абзаце 9 пункта 14 Письма № 51, оформленный в одностороннем порядке акт является доказательством исполнения подрядчиком обязательства по договору и при отказе заказчика от оплаты на суд возлагается обязанность рассмотреть доводы заказчика, обосновывающие его отказ от подписания акта приемки результата работ. В этой связи бремя доказывания обоснованности мотивов отказа от приемки работ возлагается законом на заказчика. (Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 27.04.2026 № Ф07-1145/2026 по делу № А56-117093/2024). Постановление 👉тут #подряд @sudpraktik