Суд признал законным односторонний отказ заказчика от контракта на строительство водооч...
Суд признал законным односторонний отказ заказчика от контракта на строительство водоочистных сооружений в Парфино Арбитражный суд Новгородской области отказал ООО «Спецзаказ-МСК» (далее – Общество) в удовлетворении иска к МБУ «Парфинское городское хозяйство» (далее – Учреждение) о признании незаконным решения об одностороннем отказе от исполнения муниципального контракта. Общество настаивало, что нарушение сроков вызвано объективными причинами: многочисленными изменениями проектной документации, длительным согласованием этих изменений, а также несоответствием согласованных сроков нормативным требованиям. Учреждение, в свою очередь, указывало на систематическое отставание от графика производства работ. Сроки неоднократно продлевались, в том числе мировым соглашением по делу № А44-7853/2024. Однако, по данным к МБУ «Парфинское городское хозяйство»: - строительная готовность объекта на июль 2025 года составила 60,41%, тогда как в августе 2024 года — 45,1%; - из 89 замечаний Центра строительного контроля по состоянию на 18.06.2025 устранены только 17; - после прекращения действия независимой гарантии подрядчик не предоставил новое обеспечение исполнения контракта. Суд пришёл к выводу, что односторонний отказ заказчика соответствует статье 715 Гражданского кодекса Российской Федерации и условиям контракта. Доводы истца о том, что нарушение сроков связано с просрочкой кредитора, не подтвердились. В удовлетворении иска отказано. Решение было оставлено в силе судом апелляционной и кассационной инстанции. С подробной информацией по делу № А44-4377/2025 ознакомиться в картотеке арбитражных дел на официальном сайте Арбитражного суда Новгородской области.