🔥 «Ремонт сделали — иди в суд»: с подрядчика в Печоре взыскали деньги за кривые стены ...
🔥 «Ремонт сделали — иди в суд»: с подрядчика в Печоре взыскали деньги за кривые стены и отклеившиеся обои Печорский городской суд Республики Коми вынес заочное решение по делу № 2-384/2026. История почти классическая: заказчик заключил договор подряда на ремонт квартиры, заплатил деньги, но вместо качественного результата получил просрочку, рост цены и дефекты. Подрядчик на суд не явился — и это его не спасло. Что установил суд: • Между заказчиком и ИП был заключён договор подряда на ремонт квартиры. • Срок выполнения работ — 1 месяц, но акт выполненных работ так и не подписали. • Истец направил претензию, отказался от договора и потребовал вернуть деньги и выплатить неустойку. • Ответчик претензию проигнорировал. • Судебная строительно-техническая экспертиза выявила дефекты отделки стен: отклонение от вертикали, воздушные пузыри, отслоение обоев. • Суд взыскал с ответчика 199 970 руб., а также неустойки, ограниченные стоимостью отдельных видов работ — 126 920 руб. по каждому основанию. Плюс компенсация морального вреда и штраф 50% от взысканных сумм. Главный вывод для потребителя: Если подрядчик нарушает сроки, необоснованно поднимает цену и делает работу некачественно — это не «нужно просто договориться». Можно отказаться от договора, требовать возврата денег, неустойку, компенсацию морального вреда и штраф. Но чем лучше собраны доказательства — договор, смета, чеки, переписка, фото и видео, экспертиза — тем сильнее позиция в суде. ⚖️ Не юридическая консультация, но отличный повод проверить свой договор на ремонт. #суд #ремонт #защитаправпотребителей #Печора #Коми #юрист #подряд #неустойка #ИП Печора! Ау! Кто тут? 👇 Пиши в комменты, ставь реакции, подписывайся! #11регион #север #республикаКоми