⚠️ Как подрядчику не платить неустойку: показательный пример из судебной практики. — 30 марта 2026 г. в 13:52:20.965
⚠️ Как подрядчику не платить неустойку: показательный пример из судебной практики. В практике арбитражных споров по госконтрактам на проектирование одной из частых причин предъявления неустойки является нарушение подрядчиком сроков. Однако нередко задержка возникает по вине заказчика, не предоставившего ТУ, исходные данные или иную документацию, без которой продолжение работ невозможно. В таких случаях подрядчик, не зафиксировавший своевременно эти обстоятельства, рискует быть привлеченным к ответственности за просрочку, которую фактически допустил сам заказчик. ✅ Дело № А32-20988/2024, рассмотренное Арбитражным судом Краснодарского края, показательный пример того, как грамотные действия подрядчика позволили избежать взыскания крупной неустойки. Спор возник между ГКУ и проектным институтом. Цена контракта 26,6 млн руб., срок окончания работ 30.03.2023. Заказчик требовал взыскать неустойку за период с 31.03 по 04.09.2023, насчитав 157 дней просрочки и сумму около 2,2 млн руб.