Суд обязал администрацию Добровского округа оплатить работы по контракту, признав отказ...
Суд обязал администрацию Добровского округа оплатить работы по контракту, признав отказ заказчика необоснованным Арбитражный суд Липецкой области удовлетворил иск ООО «ЭкоПланПроект» к администрации Добровского муниципального округа о взыскании 14,3 млн рублей за фактически выполненные работы по муниципальному контракту. В марте 2022 года между администрацией и ООО «ЭкоПланПроект» заключен муниципальный контракт на разработку проектно-сметной документации и документации по планировке территории для строительства системы канализации в селе Доброе. Стоимость работ составила 14, 3 млн рублей. В ноябре 2022 года заказчик в одностороннем порядке отказался от контракта, указав на нарушение сроков. Подрядчик посчитал отказ незаконным и обратился в суд с требованием признать решение недействительным и оплатить выполненные работы. В ходе судебного разбирательства установлено, что подрядчик приостанавливал работы из-за необходимости получения дополнительных разъяснений от заказчика, а также направлял готовую документацию в установленный срок. Ключевым фактом стало то, что в сентябре 2022 года администрация заключила аналогичный контракт с другой фирмой (ООО «СУ ЯрСталь») и именно эту документацию представила для прохождения государственной экспертизы. Однако проведенная в ходе судебного разбирательства судебная экспертиза подтвердила, что проект, разработанный ООО «СУ ЯрСталь», на 98% идентичен проекту, созданному ООО «ЭкоПланПроект». Выявленные признаки идентичности свидетельствуют, что за основу документации, представленной на государственную экспертизу, был взят проект, разработанный ООО «ЭкоПланПроект», с внесением точечных изменений в ключевые разделы и полным переоформлением реквизитов. По результатам строительно-технической экспертизы стоимость качественно выполненных истцом работ составила полную цену контракта – 14,3 млн рублей. Суд признал решение администрации об одностороннем отказе от контракта незаконным, поскольку на момент отказа работы уже были выполнены, а просрочка была вызвана действиями самого заказчика. С администрации в пользу ООО «ЭкоПланПроект» взыскана задолженность в размере 14,3 млн рублей, а также расходы на проведение судебных экспертиз в сумме 183 тысячи рублей. Решение может быть обжаловано в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца. Информация объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области.