Суд округа подтвердил право муниципалитета на взыскание неустойки с застройщика за срыв...
Суд округа подтвердил право муниципалитета на взыскание неустойки с застройщика за срыв сроков передачи жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Комитет обратился к застройщику с иском, мотивированным нарушением сроков передачи в муниципальную собственность квартир, предназначенных для последующего предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, по восьми контрактам. Суды иск удовлетворили частично, при расчете неустойки учли, что стороны подписывали дополнительные соглашения о продлении сроков, исключили период просрочки, связанный с корректировкой технических условий на подключение к системе централизованного водоснабжения. Иные аргументы застройщика о надлежащем исполнении обязательств признаны необоснованными. Оставляя судебные акты без изменения, суд округа указал, что содержащиеся в обжалуемых судебных актах выводы основаны на полном исследовании доказательств и правильном применении норм материального права, ответчиком не представлено доказательств того, что установленная судами просрочка исполнения обязательств возникла по причинам, не зависящим от него. С информацией о движении судебного дела № А27-521/2025 можно ознакомиться в общедоступной автоматизированной системе «Картотека арбитражных дел» в сети «Интернет».