🏗Арбитражные суды и Верховный Суд РФ признали недействительным решение муниципального ... — 9 июня 2026 г. в 06:30:26.327
🏗Арбитражные суды и Верховный Суд РФ признали недействительным решение муниципального заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта на строительство комплекса водоочистных сооружений. 💡Обстоятельства дела: Заказчик инициировал расторжение договора на основании ст. 715 ГК РФ, указывая на нарушение подрядчиком графика работ и наличие строительных дефектов. Подрядчик оспорил действия заказчика, доказав, что отставание от графика стало следствием многочисленных ошибок в изначальной проектной документации. ⚖Позиция судов: Суды трех инстанций и ВС РФ в пересмотре дела отказали, поддержав подрядчика. Ключевыми факторами стали: 📍Подрядчик провел входной контроль, выявил недостатки проекта и многократно уведомлял об этом заказчика. 📍Работы приостанавливались в строгом соответствии с законодательством до получения недостающих проектных решений. 📍Заказчик уклонялся от устранения недостатков проекта и не провел надлежащую проверку полученной исполнительной документации. 📍Заказчик проигнорировал процедуру отмены решения об одностороннем отказе (ч. 14 ст. 95 Закона № 44-ФЗ). 📌Значение прецедента: Определение формирует важную практику: риск нарушения сроков строительства не может быть возложен на подрядчика, если срыв произошел из-за дефектов проектной документации, о которых строитель своевременно и официально уведомлял заказчика. Определение Верховного Суда РФ № 307-ЭС26-4429 от 26.05.2026 г., дело № А44-5908/2024 mkad.arbitr.ru/card/0a831...