Заказчик обязан предоставить исполнителю десять дней на исправление недостатков по конт...
Заказчик обязан предоставить исполнителю десять дней на исправление недостатков по контракту Комиссия УФАС отказала включить сведения о подрядчике в РНП, поскольку не усмотрела умысла уклоняться от исполнения контракта. Заказчик, не согласившись с указанным решением, обратился в суд. Суд установил, что заказчик в ответ на запрос подрядчика согласовал доступ сотрудников на объекты заказчика. Объекты, на которых необходимо было установить домофоны, являются территориальными подразделениями органа государственной власти, подлежащих обязательной охране от противоправных посягательств, то есть доступ на указанные объекты не является свободным. В ходе обследования объектов подрядчиком были выявлены факты, препятствующие выполнению работ по монтажу оборудования, например, в видеодомофонах отсутствует система отпирания дверей при пожаре, а также система открывания дверей со стороны входа, отсутствует питание для электромагнитного замка и т.п. Поставщик предложил заказчику увеличить стоимость и срок исполнения контракта, а также смонтировать недостающие узлы. Заказчик согласовал возможность монтирования недостающих элементов, но увеличивать стоимость и срок контракта отказался. Данные разногласия привели к тому, что заказчик закрыл доступ к своим помещениям и расторг контракт в одностороннем порядке. При этом заказчик не предоставил возможность подрядчику исправить недостатки в течение 10 дней с момента вынесения решения об отказе от исполнения контракта. Правовая оценка суда: В рассматриваемом случае отсутствуют основания для включения сведений об участнике в РНП, поскольку именно заказчиком были нарушены обязательные требования статьи 95 Закона № 44-ФЗ, предусматривающего обязанность предоставить подрядчику 10 дней для устранения недостатков, в том числе для выполнения работ с нарушением срока поставки товара и его монтажа, согласованных в контракте. Решение АС Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 28.09.2026 по делу № А75-16681/2026 > clck.ru/3WVbhz #прогосзаказ.рф #судебная_практика #односторонний_отказ_от_исполнения_контракта