❗ Суды указали, что расчет неустойки должен производиться с момента возникновения обяза... — 22 июня 2026 г. в 13:49:06.746
❗ Суды указали, что расчет неустойки должен производиться с момента возникновения обязательства по оплате, а не с даты направления документов о приемке 📝 Решением Арбитражного суда Центрального округа о 19.02.2026 по делу № А68-2420/2025 поддержаны выводы нижестоящих судов о том, что начало течения срока оплаты выполненных работ возникает с момента подписания актов приемки выполненных работ. 🖋️ Как следует из решений судов, подрядчик, ссылаясь на нарушение заказчиком сроков оплаты выполненных работ, неисполнение требований, изложенных в претензии, обратился в арбитражный суд с иском о взыскании неустойки. Обосновывая наличие правовых оснований для применения мер ответственности к заказчику, подрядчик указал на направление актов (ф.КС-2) и справок (ф.КС-3), подтверждающих объемы и стоимость выполненных работ, в адрес заказчика в целях организации принятия результата реализации контракта и оплаты выполненных работ. ✅ При этом заказчик отказался от приемки работ ввиду недостатков и возвратил акты для корректировки. Впоследствии скорректированная подрядчиком приемочная документация повторно направлена в адрес заказчика, была подписана заказчиком и оплачена с нарушением установленного срока. Определяя периоды начисления неустойки, подрядчик исходил из дат получения заказчиком первоначальной редакции актов (ф.КС-2), справок (ф.КС-3), впоследствии скорректированных подрядчиком в связи с наличием недочетов, и повторно направленных для организации приемки в адрес заказчика. 📎 Как указал кассационный суд, оценивая представленные доказательства, суды двух инстанций пришли к верному выводу о начале течения срока оплаты выполненных работ с момента подписания актов приемки выполненных работ (ф.КС-2), содержание которых соответствовало установленным нормативным требованиям и условиям муниципального контракта (ст.431 ГК РФ), что явилось основанием для перерасчета судом суммы взыскиваемых имущественных санкций, исходя из иного периода начисления неустойки – с даты приемки заказчиком работ. 📌 Верховный суд РФ определением от 08.06.2026 по делу № 310-ЭС26-4815 поддержал указанные выводы нижестоящих судов и отказал в пересмотре судебных решений. 👉 Подробнее по ссылке…