📄Покупатель обратился в арбитражный суд с иском к поставщику о взыскании неустойки за ... — 10 июня 2026 г. в 05:51:34.451
📄Покупатель обратился в арбитражный суд с иском к поставщику о взыскании неустойки за нарушение срока поставки по договору. Ответчик, возражая против удовлетворения заявленных требований, указал, что просрочка была вызвана отсутствием своевременного согласования истцом компоновки и схемы размещения поставляемого оборудования. ✖️Суд отклонил указанные доводы ответчика и удовлетворил исковые требования с учетом того, что после согласования компоновки и схемы размещения поставляемого оборудования стороны подписали дополнительные соглашения, которыми изначальный срок поставки товара изменен не был, подтвердив неизменность соответствующих условий договора. Постановлением Третьего арбитражного апелляционного суда решение суда первой инстанции оставлено без изменения. 📌Информация о движении дела № А74-1244/2025 может быть получена в общедоступной информационной системе «Картотека арбитражных дел». Подписывайся: «ВКонтакте» Telegram-канал