ООО «Строительная компания «Развитие» обратилось в Арбитражный суд Камчатского края с и...
ООО «Строительная компания «Развитие» обратилось в Арбитражный суд Камчатского края с исковым заявлением к МБУ «Халактырский пляж» о признании незаконным решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта от 05.06.2026 на выполнение работ по обустройству туристского маршрута (тропы) «Благоустройство пешеходного маршрута «Навстречу с Тихим океаном (Халактырский пляж)». Из материалов искового заявления следует, что 5 июня 2026 года между сторонами заключён муниципальный контракт на обустройство туристского маршрута на Халактырском пляже. Срок окончания работ – 29 сентября 2026 года. 10 августа 2026 года заказчик принял решение об одностороннем отказе от исполнения контракта со ссылкой на пункт 2 статьи 715 ГК РФ, указав на невыход подрядчика на строительную площадку и невозможность завершения работ в срок. ООО «СК «Развитие» категорически не согласилось с решением заказчика, указав в исковом заявлении на следующие обстоятельства: - заказчик сам задержал исходные данные. Геодезическая разбивочная основа (ГРО) появилась только 01.07.2026, тогда как без неё начинать работы запрещено. В течение 40 дней после заключения контракта заказчик физически не мог передать подрядчику точки выноса осей; - сроки по графику не истекли. По утверждённому календарному графику поставка материалов занимает 8–10 недель, а ключевые работы (покрытие веломаршрута, установка детской площадки и малых архитектурных форм) запланированы на август–сентябрь 2026 года. На момент расторжения контракта эти сроки ещё не наступили; -15-дневной просрочки не было. Контракт позволял заказчику отказаться от него только при превышении общего срока работ более чем на 15 дней. На 10.08.2026 такая просрочка отсутствовала; - аванс был заблокирован по вине заказчика. Казначейство не списывало аванс поставщикам, поскольку заказчик не предоставил утверждённую документацию и ГРО. При этом заказчик обвинил подрядчика в «неосвоении» аванса. Кроме того, ООО «СК «Развитие» подчеркнуло, что направляло заказчику письма о критических ошибках в проекте (наложение осей на зелёные насаждения, замена материала покрытия, отсутствие затрат на ограждение), но ответа не получило. В исковом заявлении указано, что Общество уже вложило в проект более 13 млн руб.: заключены договоры на поставку свай, производство детского комплекса, пиломатериалы, получено разрешение на земляные работы. ООО «СК «Развитие» просил суд признать незаконным и недействительным решение МБУ «Халактырский пляж» об одностороннем отказе от исполнения контракта и обязать заказчика отменить указанное решение. Истец также ходатайствовал об истребовании у ответчика документации, подтверждающей наличие геодезической разбивочной основы в период с 05.06.2026 по 05.08.2026, и переписки с органами Казначейства относительно блокировки авансовых средств. Дело принято к производству Арбитражным судом Камчатского края; предварительное судебное заседание назначено на 18 сентября 2026 года. * С судебным актом по делу № А24-3776/2026 можно ознакомиться с помощью Картотеки арбитражных дел http://kad.arbitr.ru. Фото создано нейросетью