Арбитражный суд Камчатского края частично удовлетворил иск ООО «Альфаснаб» к муниципаль...
Арбитражный суд Камчатского края частично удовлетворил иск ООО «Альфаснаб» к муниципальному казенному учреждению «Служба автомобильных дорог Петропавловск-Камчатского городского округа» о взыскании 91,2 млн рублей задолженности и неустойки по муниципальному контракту на ремонт жилого района «Мишенный Северный» (участок № 3). Из материалов дела следует, что 5 июля 2024 года между сторонами заключён муниципальный контракт на выполнение работ по ремонту жилого района «Мишенный Северный городской планировочный район» (участок № 3). Цена контракта составляла 333,8 млн руб. Работы должны были выполняться в три этапа. 11 октября 2024 года заказчик принял решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в связи с нарушением подрядчиком сроков выполнения работ по первому этапу. Решение вступило в силу, контракт был расторгнут. После расторжения контракта заказчик организовал экспертное исследование фактически выполненных работ. Согласно акту экспертизы ООО «Дальневосточный центр экспертиз», стоимость фактически выполненных работ надлежащего качества по 1-му и 2-му этапам составила 67,6 млн руб.; работы ненадлежащего качества – 5,6 млн руб.; незавершённые работы – 11,9 млн руб. 25 июня 2025 года, уже после расторжения контракта, подрядчик направил заказчику акт выполненных работ по форме КС-2 на сумму 80,9 млн руб., включив в него работы по 1-му, 2-му и частично 3-му этапам. Заказчик акт не подписал, мотивированный отказ не направил, оплату не произвёл, что послужило основанием для обращения подрядчика в суд. ООО «Альфаснаб» требовал взыскать 91,2 млн руб., включающих 80,9 млн руб. долга за выполненные работы по муниципальному контракту, а также 10,2 млн руб. пени. Суд установил, что акт о приёмке работ от 25 июня 2025 года предъявлен подрядчиком уже после расторжения контракта, в связи с чем у заказчика отсутствовала обязанность его принимать и оплачивать. Доказательств выполнения и предъявления работ на указанную сумму в период действия контракта истец не представил. Вместе с тем суд признал, что стоимость работ надлежащего качества, фактически выполненных подрядчиком и имеющих полезный результат для заказчика, подтверждена экспертизой и составляет 67,6 млн руб. Эти работы подлежат оплате. Таким образом, суд взыскал с МКУ «Служба автомобильных дорог Петропавловск-Камчатского городского округа» в пользу ООО «Альфаснаб» 67,6 млн руб. – задолженность за фактически выполненные работы – и 11,9 млн руб. – пени за просрочку оплаты за период с 07.08.2025 по 19.08.2026. Общая сумма взыскания составила 79,5 млн руб. Кроме того, суд постановил производить взыскание пени с 20.08.2026 по день фактической оплаты долга исходя из 1/300 ставки Банка России и суммы долга 67,6 млн руб. В удовлетворении остальной части исковых требований (на сумму более 13,5 млн руб.) отказано. Решение не вступило в силу и может быть обжаловано в установленный законом срок. * С судебным актом по делу № А24-1822/2026 можно ознакомиться с помощью Картотеки арбитражных дел http://kad.arbitr.ru. Фото создано нейросетью