Санкции не спасли поставщика от неустойки: суды взыскали с компании 858 тысяч рублей за...
Санкции не спасли поставщика от неустойки: суды взыскали с компании 858 тысяч рублей за просрочку поставки ➡️ В январе 2024 года геологический институт заключил с компанией госконтракт на поставку радиовысотомера за 4,2 млн рублей. По условиям договора товар нужно было поставить до 2 мая 2024 года. Поставщик опоздал почти на год: оборудование передали заказчику только 20 февраля 2025 года. За просрочку институт начислил компании пени на 858,5 тыс. рублей и обратился в суд. Первая инстанция требования удовлетворила. В апелляции компания настаивала, что задержка вызвана объективными причинами: санкциями, ужесточением экспортного контроля и требованием спецлицензии Минпромторга, а также банкротством американского производителя комплектующих. По мнению поставщика, неустойку нужно списать по правилам постановления правительства № 783. ⚖️ Апелляцию доводы поставщика не убедили. Санкции — не форс-мажор. Ограничительные меры против РФ были введены еще до участия компании в закупке и заключения контракта. По закону введение иностранных санкций относится к предпринимательскому риску, а не к обстоятельствам непреодолимой силы. К тому же поставщик сам отвечает за действия привлеченных им субподрядчиков и контрагентов. Правило о списании не работает. Подпункт «д» пункта 3 правил № 783 применяется, когда поставщик вообще не исполнил обязательства (полностью или частично). Здесь же товар поставлен в полном объеме, просто с опозданием — значит, оснований для списания нет. Не подходят и другие подпункты: неустойка превышает и 5%, и 20% цены контракта, а половину пени компания не уплатила. Снижать неустойку не за что. Компания не доказала, что пеня явно несоразмерна последствиям нарушения или что заказчик получит необоснованную выгоду. Заключая контракт, поставщик должен был предвидеть ответственность за срыв сроков. 📄 Документ: постановление 13-го ААС от 07.10.2026 по делу № А56-47066/2026 ⚪ Арбитражная практика в Телеграм | Сообщество ВК | Канал в MAX
Канал в каталоге Максиметера
2 524 подписчиков · Бизнес