Заказчик требовал 2,9 млн неустойки, но сам мешал работать. Кассация указала на ошибки — 28 мая 2026 г. в 07:00:03.368
Заказчик требовал 2,9 млн неустойки, но сам мешал работать. Кассация указала на ошибки 🏗️ Заказчик — МБУ «Благоустройство Гагарин», подрядчик — ООО «СтройМост». Контракт на капремонт моста в Смоленской области на 39 млн рублей. Срок работ — до 15.11.2023. Что произошло Подрядчик сдал работы на 30,5 млн. Остальное не успел. Заказчик насчитал неустойку за просрочку — 2 964 126 руб. за период с 16.11.2023 по 31.12.2024. Истец пошёл в суд: требуйте неустойку с меня, но я не виноват. Вы сами не давали работать — проектная документация не годилась, проезд перекрыли блоками ФБС, бетон не могли подать. Позиция сторон и ход дела Первая инстанция и апелляция истца не поддержали. Сказали: вина подрядчика доказана, работы выполнялись с просрочкой, неустойка адекватна. Подрядчик пошёл дальше — в кассацию. Почему кассация отменила акты нижестоящих судов Кассационный суд указал на два железобетонных косяка заказчика, которые нижестоящие суды проигнорировали. ❌ Первый: срок выполнения работ и срок их приёмки — разные вещи (ст. 708 и 720 ГК РФ). Нельзя включать дни, которые заказчик потратил на подписание актов, в период просрочки подрядчика. Это прямо противоречит позиции ВС РФ (определение № 305-ЭС19-12786). ❌ Второй: подрядчик 22.12.2023 письмом № 169 приостановил работы — заказчик установил поперёк дороги бетонные блоки и знаки, автобетономесители не могли проехать. Заказчик не опроверг это документально. А значит, в силу ст. 716 и 406 ГК РФ, просрочки подрядчика в этот период быть не может. Суды первой и апелляционной инстанций эти обстоятельства тупо не проверили. Кассация отправила дело на новое рассмотрение. ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 🎯 На заметку Если заказчик мешает работать — фиксируйте всё письменно и приостанавливайте работы. А при споре о неустойке требуйте исключить из расчёта дни приёмки и дни, когда вы не могли работать по вине заказчика. ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ Источник: Постановление Арбитражного суда Центрального округа по делу № А62-875/2025 от 22.05.2026 👉 Подписаться Telegram https://t.me/business_and_goszakupki