Молчал как партизан. А потом попал в РНП — 25 мая 2026 г. в 07:00:05.360
Молчал как партизан. А потом попал в РНП Санкт-Петербург. Подрядчик-ИП взялся сделать проект капремонта за 799 000 ₽. Срок — 29 недель. Заказчик — бюджетное учреждение. Всё по 44-ФЗ. 25 декабря 2024 подписали контракт. Работу надо сдать до 17 июля 2025. Что пошло не так 13 января подрядчик пришёл, замерил объект. И… всё. Дальше — тишина. Месяцами. Заказчик говорит: «Я не дал техусловия, паспорт объекта отправил по почте только в апреле». Ок. Но подрядчик — ни слова. Не написал: «Дайте документы, приостанавливаю работу». Не предупредил. Не сослался на статью 719 ГК. Просто молчал. А потом случилось вот что 23 июля 2025 заказчик устал ждать. Принял решение об одностороннем отказе. Основание — статья 715 ГК: «работает так медленно, что срок явно сорвут». Подрядчик очнулся только 4 августа. Прислал на почту какие-то разделы проекта. Но контракт требовал — через ЕИС, документом о приёмке. А главное — срок исправления нарушений (10 дней) уже вышел. УФАС разобралось и 12 августа включило ИП в реестр недобросовестных. Первая инстанция сказала: «Заказчик сам виноват» Суд первой инстанции решил: нет признаков недобросовестности, исключить из РНП. Но апелляция — решила по другому: ➜ Техусловия должен получать подрядчик. Это прямо написано в контракте (п. 6.3.11). А не заказчик — бегать. ➜ Есть право приостановить работу (ст. 719 ГК). Подрядчик им не воспользовался — значит, его проблемы. ➜ Ни одного письма с предупреждением за полгода. Игнор запросов заказчика в мае-июне. ➜ Документы после отказа — это уже не «исполнение», а паника. Логика железная: если молчал, не приостанавливал и срок сорвал — в РНП заслуженно. Итог от апелляции ❌ Решение первой инстанции отменили. ❌ ИП — в отказе. ❌ Сведения из реестра не удалять. ➕ Плюс 10 000 госпошлины с предпринимателя. ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 🎯 На заметку Заказчик что-то не передал? Берите быка за рога: письменное требование, уведомление о приостановке, фиксация сроков. Молчание и надежда «авось» — гарантированный билет в РНП. Суды апелляции такие фокусы не прощают. ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ Источник: Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда по делу № А56-117762/2025 от 17.05.2026 👉 Подписаться Telegram https://t.me/business_and_goszakupki