Ремонт есть, денег нет: суд взыскал с Бабушкинской ЦРБ почти 29 миллионов за выполненны... — 21 августа 2026 г. в 09:03:52.925
Ремонт есть, денег нет: суд взыскал с Бабушкинской ЦРБ почти 29 миллионов за выполненные работы. Суть спора касалась неоплаты выполненных работ по капитальному ремонту здания лечебного корпуса ЦРБ, выполненных обществом с ограниченной ответственностью «Купец». Между сторонами был заключен контракт на сумму 26,5 млн. рублей. В ходе выполнения работ подрядчик (ООО «Купец») выявил несоответствие между проектно-сметной документацией и фактическими объемами работ, в связи с чем стороны заключили дополнительное соглашение, утвердив измененный локально-сметный расчет. Работы были завершены в декабре 2025 года, и подрядчик направил заказчику акты приемки. Однако заказчик (БУЗ ВО «Бабушкинская ЦРБ») от подписания актов отказался, мотивируя это безосновательными сомнениями в достоверности сметной документации, а также ссылаясь на возможные недостатки работ. В ходе судебного разбирательства ответчик заявил ходатайство о проведении строительной экспертизы. Между тем, суд отклонил ходатайство, поскольку сметная документация ранее была проверена и утверждена самим заказчиком, а также согласована с осуществлявшим строительный контроль Государственным казенным учреждением Вологодской области «Служба единого заказчика» и Министерством здравоохранения Вологодской области. Кроме того, по требованию суда стороны провели совместный осмотр отремонтированных помещений. Согласно акту каких-либо недостатков и дефектов выполненных работ выявлено не было. Следовательно, оснований для освобождения ЦРБ от оплаты выполненных работ по причине их несоответствия условиям контракта судом не установлено. Таким образом, Арбитражный суд Вологодской области удовлетворил иск в полном объеме, взыскав 26,5 млн. рублей основного долга, а также пени за просрочку оплаты, которые на момент вынесения решения составили более 2,2 млн. рублей. Общая сумма взыскания превысила 28,7 млн. рублей. Дело А13-2248/2026.