Проект без экспертизы — деньги на ветер. Суд сказал: нет заключения — нет оплаты — 13 мая 2026 г. в 07:00:08.547
Проект без экспертизы — деньги на ветер. Суд сказал: нет заключения — нет оплаты Муниципальный контракт на 20 млн руб. Подрядчик — ООО «ГеоСлайд», заказчик — МКУ г. Сочи «Управление автомобильных дорог». Предмет: проектно-изыскательские работы по реконструкции участка дороги. Цена твёрдая, этапы расписаны, срок сдачи — декабрь 2024. Что произошло Подрядчик выполнил первый этап и получил 1,046 млн руб. В декабре 2024-го передал заказчику документацию по накладной на оставшиеся 18,95 млн. Однако положительное заключение госэкспертизы отсутствовало. Более того, в тот же день подрядчик письмом сообщил: выполнить проект планировки и межевания территории невозможно из-за обременений участка. Заказчик платить отказался. Подрядчик пошёл в суд. В апелляции частично отказался от иска — снял требования ещё на 2,38 млн, итого просил 16,56 млн. Позиция сторон Первая инстанция взыскала долг полностью. Логика: работы сданы по накладной, мотивированного отказа от приёмки нет. Заказчик настаивал: по условиям контракта результат работ — проектная документация плюс положительное заключение госэкспертизы. Без него документация бесполезна. Апелляция заказчика поддержала. Решение отменила, в иске отказала полностью. Почему апелляция встала на сторону заказчика Суд прочитал контракт буквально. Пункт 1.1 прямо включал в результат работ наличие положительного заключения экспертизы. Окончательный расчёт — только после его передачи (п. 5.3). Направить документацию на госэкспертизу обязан сам подрядчик (п. 4.4.19). Что сделал подрядчик не так: - Передал неполный комплект — без проекта планировки и межевания. Сам признал это в письме от 18.12.2024. - Уведомил о препятствиях за 11 дней до конца срока, хотя контракт требовал сообщать немедленно (п. 4.4.6). - Не приостановил работы и не запросил содействия заказчика. - Не доказал потребительскую ценность переданной документации без экспертизы. Ходатайства о судебной экспертизе не заявил. Итог суда: проектная документация без положительного заключения госэкспертизы не может быть использована и оплате не подлежит. ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 🎯 На заметку Если в контракте результатом названа документация с положительным заключением экспертизы — передача бумаг без этого заключения не обязывает заказчика платить. Главное правило: встретили препятствие — сразу фиксируйте письменно, приостанавливайте работы и требуйте указаний. Молчание до последнего момента суд расценивает против подрядчика. ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ Источник: Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда по делу № А32-12000/2025 от 08.05.2026 👉 Подписаться Telegram https://t.me/business_and_goszakupki